峨泗花鸟南蚕客运码头提升改造工程
施工招标文件
招标编号：*****（招）-****-***
建设单位：峨泗县交通运输局（盖章）
****
代理单位：****（盖章）
*〇**年*月
说明
*、嵊泗花鸟南岙客运码头提升改造工程(重新招标)施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、
《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第***号）、中华人民共和国《标准
施工招标文件》（****年版）、交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（******-*-****）、****省
交通运输厅《****省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（****年版）、《****省人民政府关于进
*步加强****项目招标投标领域依法治理的意见》(浙政发〔****〕*号)和****省交通运输厅《关于
全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交【****】***
号）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。
招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》（****年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通
用合同条款”正文。
*、《标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”是必须遵循的通用条款和
规定，针对本项目的具体特点和实际情况：
在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。
在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”、进行了补充、细化或约定。
*、招标文件中的“通用技术要求”直接引用了《****省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（下
册）的技术要求，其内容详见《****省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（下册）。
根据本项目的具体特点和实际需要，在“专用技术要求”中对“通用技术要求”进行了补充和修改。
*、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文
件因不能通过评审而被拒绝。
*、《****省水运工程施工招标文件编制办法》（下册）由投标人自备。
目录
第*卷
第*章招标公告
*．招标条件
*．项目概况与招标范围
*．投标人资格要求
*．招标文件的获取
*．投标文件的递交
*．发布公告的媒介
第*章投标人须知
投标人须知前附表
附录
附录*资格审查条件（资质最低条件）
附录*资格审查条件（财务最低要求）
附录*资格审查条件（业绩最低要求）
附录*资格审查条件（信誉最低要求）
附录*资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
*.总则
*.*项目概况
*.*资金来源和落实情况
*.*招标范围、计划工期和质量要求
*.*投标人资格要求
*.*费用承担
*.*保密
*.*语言文字
*.*计量单位
*.*踏勘现场
*.**投标预备会
*.**分包
*.**偏离
*.招标文件
*.*招标文件的组成
*.*招标文件的澄清
*.*招标文件的修改
*.投标文件
*.*投标文件的组成
*.*投标报价
*.*投标有效期
*.*投标保证金
*.*资格审查资料
*.*备选投标方案
*.*投标文件的编制
*.投标
*.*投标文件的密封和标记
*.*投标文件的递交
*.*投标文件的修改与撤回
*.开标
*.*开标时间和地点
*.*开标程序
*.评标
*.*评标委员会
*.*评标原则
*.*评标
*.合同授予
*.*定标方式
*.*中标通知
*.*履约担保
*.*签订合同
*.重新招标和不再招标
*.*重新招标
*.*不再招标
*.纪律和监督
*.*对招标人的纪律要求
*.*对投标人的纪律要求
*.*对评标委员会成员的纪律要求
*.*对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
*.*投诉
**.需要补充的其他内容
附表*：开标记录表
附表*：问题澄清通知
附表*：问题的澄清
附表*：中标通知书
附表*：中标结果通知书
附表*：确认通知
第*章评标办法（合理低价法）
*.评标方法
*.*初步评审标准
*.*分值构成与评分标准
*.评标程序
*.*初步评审
*.*详细评审
*.*投标文件的澄清和补正
*.*评标结果
第*章合同条款及格式
第*节通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*语言文字
*.*法律
*.*合同文件的优先顺序
*.*合同协议书
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*转让
*.*严禁贿赂
*.**化石、文物
*.**专利技术
*.**图纸和文件的保密
*.发包人义务
*.*遵守法律
*.*发出开工通知
*.*提供施工场地
*.*协助承包人办理证件和批件
*.*组织设计交底
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*其他义务
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*总监理工程师
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*履约担保
*.*分包
*.*联合体
*.*承包人项目经理
*.*承包人人员的管理
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
*.*保障承包人人员的合法权益
*.*工程价款应专款专用
*.**承包人现场查勘
*.**不利物质条件
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*材料和工程设备专用于合同工程
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
*.*要求承包人增加或更换施工设备
*.*施工设备和临时设施专用于合同工程
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
*.*场内施工道路
*.*场外交通
*.*超大件和超重件的运输
*.*道路和桥梁的损坏责任
*.*水路和航空运输
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*施工测量
*.*基准资料错误的责任
*.*监理人使用施工控制网
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*承包人的施工安全责任
*.*治安保卫
*.*环境保护
*.*事故处理
**.进度计划
**.*合同进度计划
**.*合同进度计划的修订
**.开工和竣工
**.*开工
**.*竣工
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*承包人的工期延误
**.*工期提前
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**.*发包人暂停施工的责任
**.*监理人暂停施工指示
**.*暂停施工后的复工
**.*暂停施工持续**天以上
**.工程质量
**.*工程质量要求
**.*承包人的质量管理
**.*承包人的质量检查
**.*监理人的质量检查
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
**.*清除不合格工程
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*现场材料试验
**.*现场工艺试验
**.变更
**.*变更的范围和内容
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更的估价原则
**.*承包人的合理化建议
**.*暂列金额
**.*计日工
**.*暂估价
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
**.*法律变化引起的价格调整
**.计量与支付
**.*计量
**.*预付款
**.*工程进度付款
**.*质量保证金
**.*竣工结算
**.*最终结清
**.竣工验收
**.*竣工验收的含义
**.*竣工验收申请报告
**.*验收
**.*单位工程验收
**.*施工期运行
**.*试运行
**.*竣工清场
**.*施工队*的撤离
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期的起算时间
**.*缺陷责任
**.*缺陷责任期的延长
**.*进*步试验和试运行
**.*承包人的进入权
**.*缺陷责任期终止证书
**.*保修责任
**.保险
**.*工程保险
**.*人员工伤事故的保险
**.*人身意外伤害险
**.*第*者责任险
**.*其他保险
**.*对各项保险的*般要求
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果及其处理
**.违约
**.*承包人违约
**.*发包人违约
**.*第*人造成的违约
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
**.*承包人索赔处理程序
**.*承包人提出索赔的期限
**.*发包人的索赔
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
**.*友好解决
**.*争议评审
第*节专用合同条款
专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*合同文件的优先顺序
*.*合同协议书
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*转让
*.*严禁贿赂
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*协助承包人办理证件和批件
*.*组织设计交底
*.*其他义务
*监理人
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*商定或确定
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*履约担保
*.*分包
*.*联合体
*.*承包人人员的管理
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
*.*保障承包人人员的合法权益
*.*工程价款应专款专用
*.**承包人现场查勘
*.**不利物质条件
*.**投标文件的完备性
*.材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
*.*要求承包人增加或更换施工设备
*交通运输
*.*道路通行权和场外设施
*.*场内施工道路
*.*超大件和超重件的运输
*测量放线
*.*施工控制网
*.*监理人使用施工控制网
*施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*环境保护
**进度计划
**.*合同进度计划
**.*合同进度计划的修订
**.*年度施工计划（本项目不适用）
**.*合同用款计划
**.*季度计划、月度计划、旬计划
**开工和竣工
**.*开工
**.*交工
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*承包人的工期延误
**.*工期提前
**.*工作时间的限制
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**工程质量
**.*工程质量要求
**.*承包人的质量管理
**.*监理人的质量检查
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
**.*清除不合格工程
**.*质量抽检
**试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*现场材料试验
**.*试验和检验费用
**变更
**.*变更的范围和内容
**.*变更的估价原则
**.*承包人的合理化建议
**.*暂列金额
**价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
**.*法律变化引起的价格调整
**计量与支付
**.*计量
**.*预付款
**.*工程进度付款
**.*质量保证金（本项目不适用）
**.*交工结算
**.*最终结清（本项目不适用）
**竣工验收
**.*竣工验收的含义
**.*交工验收申请报告
**.*验收
**.*竣工文件
**缺陷责任与保修责任（本项目不适用）
**.保险
**.*工程保险
**.*人员工伤事故的保险
**.*第*者责任险
**.*其他保险
**.*对各项保险的*般要求
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力后果及其处理
**.违约
**.*承包人违约
**.*发包人违约
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
**.*承包人索赔处理程序
**.争议的解决
**.*争议评审
**.*仲裁
**.*仲裁的执行
**其他约定
**.*合同当事人和人员
**.*工程和占地
**.*日期
**.*其他
第*节合同附件格式
附件*合同协议书
附件*廉政合同
附件*安全生产合同
附件*其他主要管理人员和技术人员最低要求...............................................错误！未定义书签。
附件*主要机械设备和试验****最低要求...............................................错误！未定义书签。
附件*项目经理委任书
附件*履约担保
附件*发包人支付担保格式
附件*工程资金监管协议
附件*工程质量责任合同
附件**交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议
附件**项目图纸资料保密承诺书
附件**拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺
书
第*章工程量清单
第*卷
第*章图纸（另册）
第*卷
第*章技术标准和要求
*．技术标准
*．技术要求
第***章总则
第***节通则
***.**范围
第***节计量与支付
***.**计量
***.**支付子目
第***章土石方及填筑工程
第***节土石方开挖工程...........................................................................................错误！未定义书签。
***.**弃土..............................................................................................................错误！未定义书签。
第***节计量与支付
***.**计量
***.**支付子目
第*卷
第*章投标文件格式
目录
*、投标函及投标函附录
（*）投标函
（*）投标函附录
*、法定代表人身份证明及授权委托书
（*）法定代表人身份证明
（*）授权委托书
*、已标价工程量清单
*、施工组织设计
*、项目管理机构
*、资格审查资料
（*）投标人基本情况表
（*）近年财务状况表
财务状况表
| 项目或指标 |
单位 |
****年 |
****年 |
****年 |
| *、注册资金 |
*元 |
|
|
|
| *、净资产 |
*元 |
|
|
|
| *、总资产 |
*元 |
|
|
|
| *、固定资产 |
*元 |
|
|
|
| *、流动资产 |
*元 |
|
|
|
| *、流动负债 |
*元 |
|
|
|
| *、负债合计 |
*元 |
|
|
|
| *、营业收入 |
*元 |
|
|
|
| *、净利润 |
*元 |
|
|
|
| *、现金流量净额 |
*元 |
|
|
|
| **、主要财务指标 |
*元 |
|
|
|
| *.净资产收益率 |
% |
|
|
|
| *.总资产报酬率 |
% |
|
|
|
| *.主营业务利润率 |
% |
|
|
|
| *.资产负债率 |
% |
|
|
|
| *.流动比率 |
% |
|
|
|
| *.速动比率 |
% |
|
|
|
注：*.本表后应附****年、****年、****年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括
资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
*.本表所列数据必须与本表各附件中的数据*致。
银行信贷证明
银行名称：
地址：
日期：
致：（招标人全称）
兹开具最高限额为人民币*元的银行信贷，供，（投标人注册地点）
（投标人名称）于年月日之前，在（项目名称）需要时使用。我行保
证由，（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无*项包含在
上述提到的银行信贷中。
此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。
银，行（盖章）：
银行主要负责人（签字）：
银行主要负责人的姓名、职务：，（打印）
银行电话：
银行传真：
注：
*.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格
式中的实质性内容。
*.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。
*.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
财务能力承诺书
致：（招标人全称）
我谨代表（投标人全称）郑重承诺：若我单位有幸在（项目名称）工程投标活动中中
标，将提供人民币（大写）元（¥，）的流动资金，供本工程在施工需要时使
用。
特此承诺。
投标人：，（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子章）
日期：年月日
注：本标段要求提供不少于***元的流动资金，由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承
诺书。
（*）****年*月_*日以来完成的主要类似项目情况表
| 项目名称 |
|
| 项目所在地 |
|
| 发包人名称 |
|
| 发包人地址 |
|
| 发包人电话 |
|
| 合同价格 |
|
| 开工日期 |
|
| 交工日期 |
|
| 承担的工作 |
|
| 工程质量 |
|
| 项目经理 |
|
| 项目技术负责人 |
|
| 总监理工程师及电话 |
|
| 项目描述 |
|
| 是否在“****省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开 |
|
| 备注 |
|
注：*.每张表格只填写*个项目，并标明序号。
*.本表后应附投标人须知前附表*.*.*项要求的附件。
*.投标人类似项目业绩须提供从“****省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含
有该水印的《主要业绩信息*览表》。业绩是否公开以投标截止日期为准。
*.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的
合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
*、投标人提供的“发包人及联系电话”须为真实有效，否则业绩不予认可。
（*）正在施工的和新承建的主要项目情况表
| 项目名称 |
|
| 项目所在地 |
|
| 发包人名称 |
|
| 发包人地址 |
|
| 发包人电话 |
|
| 签约合同价 |
|
| 开工日期 |
|
| 计划交工日期 |
|
| 承担的工作 |
|
| 工程质量要求 |
|
| 项目经理 |
|
| 项目技术负责人 |
|
| 总监理工程师及电话 |
|
| 项目描述 |
|
| 备注 |
|
注：*.每张表格只填写*个项目，并标明序号。
*.本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。
*.本表应含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标
通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
（*）自****年*月*日以来发生的诉讼及仲裁情况
注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
（*）诚信系统信息表
| 投标人全称 |
|
|
|
|
|
| 企业主项资质 |
|
|
|
|
|
| ****省交通运输厅公布的信用等级 |
|
|
年 |
年 |
（填**、*、*、*、*或未参加） |
|
在****省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
在****省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
在****省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
在****省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
在****省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
| 人员 |
|
姓名 |
姓名 |
是否在信息系统中公开（填是或否） |
备注 |
| 项目经理（专业级建造师注册证书信息、职称证信息、安全生产考核合格证书（*类）信息） |
项目经理（专业级建造师注册证书信息、职称证信息、安全生产考核合格证书（*类）信息） |
|
|
|
本表后附带有系统水印的《主要人员信息*览表》打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。 |
| 项目技术负责人（职称证信息、安全生产考核合格证书（*类）信息） |
项目技术负责人（职称证信息、安全生产考核合格证书（*类）信息） |
|
|
|
本表后附带有系统水印的《主要人员信息*览表》打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。 |
注：上述人员未填写或未附查询结果打印件视作未公开。
（*）履约行为表
| 投标人应如实填写下列内容 |
投标人应如实填写下列内容 |
| 投标人应如实填写下列内容：*、近*年（自****年*月*日以来），有无被交通运输部、****省交通运输厅，****省发改委*部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报被限制投标，并在处罚期内的；*、近*年（自****年*月*日以来），投标人或拟委任的项目经理在****领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪（以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准）或未构成犯罪的。*、在“信用中国”网站（****://***.***********.***.**/）中是否被列入失信被执行人名单。 |
|
*、承诺函
（招标人名称）：
我方参加了，（项目名称）标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要
机械设备和试验****，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低
要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验****，在经招标人
审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行
为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入****省交通运输厅建设市场诚信信息系统。
投标人：，（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子章）
年月日
*、其他资料
功能介绍
热门关键词： 
换一批
舟山最新招标文件推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
